露天矿山开采承包协议

露天矿山开采承包协议，本工程由甲方选定乙方为施工单位，按照《中华人民共和国合同法》结合煤矿露天开采工程具体情况，双方在互惠互利、公平公正的情况下，多次协商达成如下协议：建设项目或工程名称：新疆煤矿露天采剥工程。工程地点：承包范围：煤矿露天开采工程。工期至止，合同到期后，甲乙双方认可方可续签。工程承包方式、甲方委托乙方完成对矿区剥离采煤工程。乙方接受甲方委托，组织施工，听从甲方安排。为了顺利完成甲方要求（按时进场、机械设备的投入、生活及油料等各项开支由乙方垫资一个月的费用），必须由乙方给甲方打施工保证金人民币作为动款，保证在乙方顺利进入工地开始正常施工后二月内按比例全部返还。甲方每月向乙方书面下达工作计划。工程量、工作量及施工面积、探矿采矿面积为平方公里。开挖土石方剥离及采煤每年共计万立方米（按十个月计算完成作业区范围内钻孔、爆破、弃土、取煤、运输、装车（销售装车）及现场内的道路开辟、维修和所有辅助作业。

露天矿山开采承包协议，总则：为了健全施工管理规定确定内部经营机制，保证工程质量和工程进度，明确各施工队在工程施工中的权益和义务，依照《矿山施工管理条例》及其他相关的法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程实际，经甲乙双方协商达成合作协议，签订本合同供双方共同遵守执行。工程概况及承包范围工程名称：煤矿土方剥离建设单位：工程工程内容：完成甲方委托的土石方剥离工程量，包括作业区范围内土石方剥离、煤层上采挖运、施工区域内的道路修复、机械道路的维护平整、道路洒水降尘的辅助作业。地下大型防排水由业主方负责。严格按矿山指定地点堆放土石方，乙方承担所有费用，年终收山乙方必须按规定布置好安全设施，清理好作业面土石方，妥善安排工作设施，经甲方验收后可收山，否则不予结算工程费用。乙方破坏性开采，造成资源浪费，甲方根据情况予以处理。开工时间：竣工时间：三、工程包干方式甲方委托乙方完成煤矿采区土石方剥离工程。

露天矿山开采承包协议，编号：宝山铁矿工程承包合同号宝山铁矿露天采矿工程承包合同书甲方：哈密宝山矿业有限责任公司伊吾县宝山铁矿乙方：温州第二井巷工程公司驻新疆第十二工程处为了明确双方经济关系和责任义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本矿山具体情况，双方在平等自愿、协商一致的前提下达成如下协议，资双方共同遵守。一、项目名称伊吾县宝山铁矿、矿体露天开采项目。二、承包范围及时间、范围：宝山铁矿、矿体露天铁矿开采工程。所采矿石运至破碎平台，所采废石运至废渣堆放地（工程费用只计剥采总量）。时间：自起到止。三、承包方式乙方以包设备、包设施、包基建、（搬迁基建双方协商解决）包施工、包材料、包人工、包任务、保安全的大承包方式进行总承包。矿山施工生产的行政管理、设备（设施）管理、安全管理及培训教育，必须有乙方直接负责实施，工程不得进行分包或转包。四、工程量及产量年工程量万吨；年按宝山铁矿。

露天矿山开采承包协议，露天煤矿开采施工合同煤矿开采露天施工合同甲方：乙方：本工程由甲方选定乙方为施工单位，按照《中华人民共和国合同法》结合煤矿露天开采工程具体情况，双方在互惠互利、公平公正的情况下，多次协商达成如下协议：一、工程概况、建设项目或工程名称：新疆煤矿露天采剥工程。工程地点：承包范围：煤矿露天开采工程。二、工期工期至止，合同到期后，甲乙双方认可方可续签。三、工程承包方式、甲方委托乙方完成对矿区剥离采煤工程。乙方接受甲方委托，组织施工，听从甲方安排。为了顺利完成甲方要求（按时进场、机械设备的投入、生活及油料等各项开支由乙方垫资一个月的费用），必须由乙方给甲方打施工保证金人民币作为动款，保证在乙方顺利进入工地开始正常施工后二月内按比例全部返还。甲方每月向乙方书面下达工作计划。四、工程量、工作量及施工面积、探矿采矿面积为平方公里。开挖土石方剥离及采煤每年共计万立方米（按十个月计算）五、合同款项、完。

露天矿山开采承包协议，我公司主要从事经营建井工程施工、矿山采掘工程承包、矿山露天开采工程承包，土石方工程施工及其它地下建筑工程施工。获得矿山工程二级资质，公司具备承揽大中型井巷工程项目的施工能力，具有承包矿山开采、土石方隧道工程的施工经验和技术优势有较高的施工技术装备水平和质量保证信誉。公司信奉“诚信为本，开拓创新，客户，共同发展”的企业宗旨，愿为矿山、冶金、交通、城建等行业提供优质服务，在矿山工程这项迈向成功的道路上推陈出新创出新佳绩。现面向社会招聘矿业专业技术人才，公司将秉着以人为本的原则，为您搭建一个施展才华的舞台。

露天矿山开采承包协议，淅川县丰宇铁矿厂与胡振武铁矿开采合同纠纷一案二审民事判决书当事人:法官:文号:河南省南阳市中级人民法院上诉人（原审被告）：淅川县丰宇铁矿厂法定代表人：张建伟，该厂厂长。委托代理人：王中举，河南新律律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：胡振武，男，出生委托代理人：麦遂舟，栾川县法律服务所法律工作者。上诉人淅川县丰宇铁矿厂（以下简称丰宇铁矿厂）与被上诉人胡振武铁矿开采合同纠纷一案，胡振武于向河南省淅川县人民法院提起诉讼，请求：一、依法解除胡振武与丰宇铁矿厂订立的“露天开采协议”；二、依法判令丰宇铁矿厂支付劳务费和工程款共计元及利息。河南省淅川县人民法院作出淅民商初字第号判决，丰宇铁矿厂不服，向本院提出上诉。本院于作出南民商终字第号裁定，撤销原判，发回重审。河南省淅川县人民法院依法另行组成合议庭，作出淅民商初字第号判决，丰宇铁矿厂不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了此。

露天矿山开采承包协议，概述.矿山位置、企业性质和隶属关系。.矿区范围、矿产资源赋存、工程地质等情况。.矿山现状、特点及存在的主要问题。编制依据.编制依据的文件（批准书、委托书、协议等）。.编制依据的地质资料及有关矿山安全的基础资料。.编制依据的法规、规程、标准及技术规范。开采方案.确定开采境界、保有储量、开采规模和服务年限。.开拓方案比较。.开采顺序和推进方式。.工作台阶要素。.开采工艺、主要设备选型和爆破方案。.采场最终边坡要素。危害安全生产因素分析.自然危害因素分析。地质构造和主要岩石结构面。对开采不利的工程地质和岩石力学条件。.生产过程中危害因素分析。.其他危害因素分析。安全技术措施.保障露天矿边坡稳定及防止坍塌的措施。.防止高空坠落的措施。.爆破安全措施。.爆破器材加工、存储安全措施。.提升、运输和机械设备防护装置及安全运行保障措施。.供电系统及电器设备安全运行保障措施，防雷电措施。.废石场可。

露天矿山开采承包协议，露天开采境界是露天开采设计中的最重要的环节，它不仅决定了露天矿的可采矿量、剥离量、生产能力、开采年限等主要技术指标，也影响到矿山开拓、运输、征迁范围、建设投资，并进而对整个矿山开采期的矿山经济效益产生深远影响。不同的矿山其地质结构、矿石赋存条件、周边环境、市场形势等不尽相同，因此不可能以统一的方法对它们进行总体，需要对不同的矿床作具体的分析。本文针对矿山自身的特点，对露天开采的境界进行了探讨，供大家参考。概述河南省汝州市天瑞集团汝州水泥有限公司所属的石灰窑石灰岩矿区（一线矿山）位于汝州市东南约公里处，距水泥生产厂区约公里，矿体狭长，东西走向。经过多年的民采，沿矿体走向形成了多个开采点但又不互相贯通，生产效率小，矿石利用率低，安全危险性大。为了充分利用矿产资源，提高矿石利用率，保障水泥生产的矿石供应，降低矿山开采危险性，汝州水泥有限公司与兖州中材建设有限公司合作，由后者承包该矿山的。

露天矿山开采承包协议，四川双马水泥股份有限公司关于珙县工厂与遵义县建邦矿业有限公司签署笔架山石灰石矿山西部矿区开采承包合同的公告巨潮资讯网四川双马水泥股份有限公司关于珙县工厂与遵义县建邦矿业有限公司签署笔架山石灰石矿山西部矿区开采承包合同的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。一交易概述。珙县工厂期的石灰石矿山年产量大约为万吨。为了更好的发挥四川双马的技术优势以及更好的利用资源，公司建议将珙县工厂期矿山开采活动进行外包。公司将控制石灰石破碎，运输以及预均化等关键步骤，而将矿山开采工序外包，包括矿山钻孔，爆破和矿山平台的维护。通过矿山开采活动外包，我们可以将人力，物力和财力集中到工厂的水泥生产，从而为客户提供优质的产品和服务。二交易对象基本情况遵义县建邦矿业有限公司是台湾建国工程股份有限公司在中国大陆的一家全资子公司。台湾建国工程股份有限公司是专业从。

露天矿山开采承包协议，本工程由甲方选定乙方为施工单位，按照《中华人民共和国合同法》结合煤矿露天开采工程具体情况，双方在互惠互利、公平公正的情况下，多次协商达成如下协议：一、工程概况、建设项目或工程名称：青海（程。工程地点：（、承包范围：）煤矿露天开采工程。）煤矿露天采剥工工期至止，合同到期后，甲乙双方认可方可续签。三、工程承包方式、甲方委托乙方完成对矿区剥离采煤工程。乙方接受甲方委托，组织施工，听从甲方安排。为了顺利完成甲方要求（按时进场、机械设备的投入、生活及油料等各项开支由乙方垫资一个月的费用），必须由乙方给甲方打施工保证金人民币作为不动款，保证金在乙方顺利进入工地开始正常施工后二月内按比例全部返还。甲方每月向乙方书面下达工作计划。四、工程量、工作量及施工面积、探矿采矿面积为平方公里。）万立方米（按十个月计算）。开挖土石方剥离及采煤每年共计（五、合同价款、完成作业区范围内钻孔、爆破、弃土、取煤。

露天矿山开采承包协议，尊敬的用户，为了更好的帮您解决法律纠纷，如果您有法律案件急需咨询律师，请拨打，我们将免费为您推荐当地的专业律师。关闭朋友要我入股承包煤矿挖掘开采，可我不知道这里面具体都涉及到什么法律上的知识，起码有什么协议什么的吧，应该怎么签？从煤矿手里直接接活，还需要注册公司什么的吗？和矿上有什么协议啊？来自：河南新乡红旗区发表时间：:承包方式差异较大，根据你的叙述有几种可能性，建议找律师面谈。律所：河南鑫苑律师事务所回复时间：:可以聘请一个律师作为法律顾问，负责和提供相关法律事宜律所：河南英伦律师事务所回复时间：:可用企业承包或内部承包方式进行，肯定要有协议的，要对权利义务进行约定，以及违约责任等律所：河南国豪律师事务所回复时间：:。

露天矿山开采承包协议，刘辉光杜建定改革开放以来，随着经济建设步伐的加快，作为现代化建设基础的矿山行业也迅猛发展，各地相继开办了冶金、建材、化工等各种类型的矿山企业，矿山数量逐年增加，生产规模也不断扩大，为国民经济的持续快速发展和基础设施建设作出了积极贡献。矿产资源的开采作为高危行业，安全生产问题一直受到党和国家的高度重视。多年来，国家在矿山安全生产方面投入了大量的资金，用于建设矿山安全基础设施，一个矿山企业的建设经过一整套较为规范的程序，从规划、设计、基建、施工到竣工投产，经过劳动安全卫生“三同时”审查和验收，使得建设项目的安全设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，从而保证矿山企业具有较好的安全生产条件；颁布了大量矿山安全法律法规，初步形成了以《矿山安全法》为核心的矿山安全法律法规体系；科研院所也进行了卓有成效的技术攻关，研究开发出众多的先进适用的开采技术和生产设备，为矿山安全生产提供。

露天矿山开采承包协议，周英芳王文胜邵珠江王兴涛张清伟王涛无矿柱梯段式连续回采充填法的试验研究采矿技术年期李军徐方才新加坡地连墙工程施工装备配置及运行管理第八次水利水电地基与基础工程学术会议论文集年于彦明于源抓好广播电视设备维护管理工作确保安全优质播出全国广播电视发射技术论文集年韩娜许跃进农村低压电网规划与设备配置研究中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集（下册）年唐胜利陈粤强煤层气空气钻井设备的选型及性能分析高产高效煤矿建设的地质保障技术陕西省煤炭学会学术年会论文集年杨仁树郭义先黄伟张召冉矫伟刚李树荣快速掘进在岩巷下山施工中的应用研究中国爆破新技术Ⅱ年王吉云上海长江隧道工程盾构设备介绍中国土木工程学会第十二届年会暨隧道及地下工程分会第十四届年会论文集年徐振珠房少军大连海岸电台的现状、问题及前景全国飞机与船舶通信导航学术研讨会论文集（下）年。

露天矿山开采承包协议，执业证号：执业机构：河南松盛律师事务所办公,：.联系河南省洛阳市九都路号东方联智大厦五楼一对一咨询条其中个：个被采纳：条回复被采纳你好，我弟在工地干活，上料机出现意外，导致我第大腿骨折，额头划伤矿山工程承包合同甲方（发包方）：洛阳有限公司乙方（承包方）：有限公司鉴于：，甲方从矿（以下简称：矿权人）处承包了矿采矿证号：的开采工程。为加快开采工程进度，甲方将其中部分采矿工程承包给乙方开采。乙方愿意承包该部分采矿工程。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《矿山工程承包合同条例》以及各类矿山安全生产条例和相关法律，行政法规，在兼顾国家、矿权人、公司、施工队四方利益，遵循互惠互利、平等自愿、公平诚实原则及征得矿权人同意的前提下，为明确责任保障工程顺利实施，经甲乙双方协商一致甲方承包的矿部分露天开采工程交由乙方承包施工事宜，达成如下协议：一、矿山概况：矿权人：洛阳矿。

露天矿山开采承包协议，按照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律，法规及当地行政法规，遵循平等自愿，公平和诚实守信的原则，甲方位于内蒙古黑鹰山小黄滩矿区萤石矿委托乙方承包开采事宜，结合本矿实际情况，在协商一致的基础上，双方签订本合同条款如下:一、采矿地点:内蒙古黑鹰山小黄滩矿区。二、工程概况:本工程以露天开采莹宝石矿为主，露天开挖覆盖层，爆破、装车、施工区内便道维修，矿石筛选等项目。三、采矿工程承包方式:采矿人机费全包含乙方自行投入采矿所用机械设备，自行负责水电费用和员工食宿四、约定开采量:乙方为甲方开采萤石矿石吨月。五、验收方法:按乙方实际开采的矿石数量，并保证矿石品位达到以上，无泥沙惨和，不能将废石及杂物装上车。在矿区内达不到规定品位、规格的矿石不予结算。六、劳务报酬及结算方式:、劳务报酬为元吨，乙方实际开采出来的矿石量磅单为结算依据，其结算方式为:乙方每前将开采矿石量汇总后经甲乙双方确认，甲方。

露天矿山开采承包协议，赵强富蕴蒙库铁矿有限责任公司矿山概况蒙库铁矿位于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区富蕴县，矿区距离富蕴县城，距离宝钢集团八一钢铁有限公司厂区，均有公路相通，交通方便。蒙库铁矿建设自年开始，年完成矿区至县城运输道路建设，年矿山年生产铁矿石万。之后每年都在扩建，年生产铁矿石万，年扩建到年产万的规模，年月开始进行露天矿山年产万的扩建工作，矿山仅用年时间于年底达到万生产规模。－年，年露天矿山生产铁矿石产量增幅均保持在，且生产能力比较富余。蒙库铁矿建有与矿山配套的选厂，最终产品铁精矿全部供应宝钢集团八一钢铁有限公司。矿山采矿工程外包生产外包的概念生产外包又称为制造外包，是以外加工、劳务方式将生产委托给外部优秀的专业化资源，达到降低成本、分散风险、提高效率及增强竞争力的目的，即将一些非核心业务或加工方式外包给专业的、高效的服务提供商，以充分利用公司外部秀的专业化资源，从而降低成本、提高效率，增强。