砂厂承包合同样本

砂厂承包合同样本，私宅施工承包合同（样本）经甲乙双方商定，甲方将路街号地私宅工的施工任务交给乙方承担。为了明确双方责任，确保工程的进度与质量要求，在公平、自愿、平等、互利的基础上双方协商议妥本协议以下各条款，共同监督，严格遵守。条承包方式：乙方包工不包料，乙方负责自带机械设备、架材（支架模板等。按投影面积计算建筑物面积，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方＿＿＿元人工机械架材模板费用。梁、柱模板必须使用新的建筑用夹板。第二条承包范围：.基础工程.以下的工程（与左边相邻的建筑物标高为准），包括土方开挖，运土及回填。（如需回填砂或石粉，材料由甲方，回填由乙方负责，回填深度左右。）.主体工程纸范围内的钢筋绑扎、模板安装、混凝土捣制、砌砖工程。.屋面工程。合同样本论文建筑安装工程承包合同协议条款.豆丁雕钉开杏拱鸵餐橙芋睹妖炼蜒墟吵免轮磁冕前锯济矫歧众螺灶僧励蛤户楼胜参踞沾弧篆狮犹枝咸甜限怔滓缅医购私绩亢屎觉。

砂厂承包合同样本，砂石厂二车间砂石生产承包协议作者:欧阳静时间:查看砂石厂二车间砂石生产承包协议发包方（甲方）：承包方（乙方）：为了保证安全生产，提高生产效率，根据《中华人民共和国合同法》、《安全生产法》等法律、法规规定，结合具体情况，经甲乙双方共同协商，共同制定本协议，明确双方的权利、义务、责任，以便共同遵守。一、承包形式、双方一致同意，乙方独立承包甲方所属矿区砂石采掘生产，实际施工范围的确定以甲方指定的范围为准。乙方以大包干的形式对甲方砂石生产进行承包（即：包施工、包产量、包进度、包本协议约定乙方提供的材料、包动力消耗、包施工人员的组织管理、包甲方提供的施工设备使用操作及维修保养），并对安全生产和产品质量全面负责。依法独立承担承包范围的安全生产责任、民事责任。二、承包内容及期限：乙方承包甲方所属矿区指定范围内砂石场的全部砂石料生产。承包期限为至。三、计价方法及单价（一）计价方法为：对乙方定期交付的。

砂厂承包合同样本，乙方（承包方）：经甲乙双方互相协商，甲方将顺德市镇泡沫加工厂承包给乙方经营。甲乙双方在平等、互利、自愿的基础上，签定如下协议：一、承包方式甲方将权属于甲方的泡沫加工厂承包给乙方自产自销经营。承包期内，一切经营资金由乙方自筹；一切开支包括厂房租金、水、电费、税收费、卫生管理费等费用均由乙方负责支付，甲方概不负责。二、承包期限合同承包期限为一年，从起至止。合同期满后，如甲乙双方愿意，可继续签订承包合同。三、承包费用承包费用为元人民币（大写壹拾整）年。乙方于每前向甲方缴交承包款元，尾数在一个月结清；次缴交承包款时间为前。如乙方逾期未缴交承包款，每日按拖欠总额的收取滞纳金；超过日未缴交承包款，甲方有权终止承包合同，并将乙方保证金不予退还。四、安全责任乙方应为工厂员工购买工伤保险。合同期内，一切安全事故由乙方负责，甲方概不负任何责任。五、违约责任乙方在合同签定后向甲方交纳元保证金。如有。

砂厂承包合同样本，》关闭甲方：乙方：身份证号码：为搞好施工所需砂石料的生产、供应，本着平等、互利的原则，甲方决定将位于的石料场交由乙方承包生产。经甲乙双方共同协商，达成如下合同条款。一、承包范围承包施工所需砂石料的生产、供应。料场生产的砂石料仅供应工程施工，不得对外销售。二、承包期限承包期限与施工工期一致。三、供应价格及结算付款方式、供应砂元、碎石元、片石元。供应价格包括等所有开支。结算：按实际供应数量结算。付款方式：四、甲方权利、义务与责任、甲方负责砂石料场、甲方委派管理代表，负责由甲方承担的管理、协调与监督工作，并下达生产任务、供应安排及其他相关事项的安排与处理。甲方负责审批、购买管理爆破物品，确保石场的生产需要。爆破物品价格按民爆公司开具的票额价为准，爆破物品材料费与运费等由乙方承担，费用在拨付款时扣回。五、乙方权利、责任与义务、乙方负责砂石料场的生产、安全及其他日常管理工作。乙方按甲方下达的。

砂厂承包合同样本，发包方：惠安县涂寨镇南埔村民委员会，以下简称甲方。承包方：惠安县涂寨镇南埔村组村民，以下简称乙方。为合理利用村级荒置资产，发展村级经济，增加集体和个人的收入，做到相互有利。经村民代表大会充分讨论和甲乙双方认真协商，订立本合同，供双方共同遵守。一、承包期限：承包期共三十年，从起至止。二、林果场的面积和地点甲方将南埔村专业林果场亩承包给乙方经营林果业及林下种养业生产。该地东至，西至，南至，北至。三、生产项目和要求甲方承包给乙方的林果场，由乙方用于发展林果业及林下种养业，乙方不得擅自变动生产项目，在承包期内有经营自主权。四、承包款、交费时间和办法、个十年（至）租金为人民币元；第二个十年（至）租金为个十年租金增加，即人民币元；第三个十年（至）租金为第二个十年租金增加，即人民币元。乙方竞租时所缴押金人民币捌，用于抵扣第年至第年租金。如乙方在承包期内终止合同或违约，所缴押金归甲方所有，不。

砂厂承包合同样本，范文大全合同范文合同样本正文工厂承包合同范本甲方（发包方）：顺德市镇泡沫加工厂甲方代表：乙方（承包方）：经甲乙双方互相协商，甲方将顺德市镇泡沫加工厂承包给乙方经营。甲乙双方在平等、互利、自愿的基础上，签定如下协议：一、承包方式甲方将权属于甲方的泡沫加工厂承包给乙方自产自销经营。承包期内，一切经营资金由乙方自筹；一切开支包括厂房租金、水、电费、税收费、卫生管理费等费用均由乙方负责支付，甲方概不负责。二、承包期限合同承包期限为一年，从起至止。合同期满后，如甲乙双方愿意，可继续签订承包合同。三、承包费用承包费用为元人民币（大写壹拾整）年。乙方于每前向甲方缴交承包款元，尾数在一个月结清；次缴交承包款时间为前。如乙方逾期未缴交承包款，每日按拖欠总额的收取滞纳金；超过日未缴交承包款，甲方有权终止承包合同，并将乙方保证金不予退还。四、安全责任乙方应为工厂员工购买工伤保险。合同期内，一切安全。

砂厂承包合同样本，百度手机知道登录注册新闻网页贴吧知道音乐图片视频地图百科文库经验百度知道社会民生法律同问砂场承包合同的范本急需！:提问者：匿名我来帮他解答满意回答:租赁合同出租方（甲方）：（以下简称甲方）承租方（乙方）：砂厂（法人代表）（以下简称乙方）为了明确甲、乙双方在土地租赁过程中的权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经双方平等协商，签订本合同。一、甲方将位于处，全部土地、林地的使用权出租给乙方使用。（一）土（林）地具体位置（即四至）为：东至、南至、西至、北至，（即四至中间全部山和土）。（二）租赁期限：首期租赁期为年，自至止。二、甲方承诺对本合同条所指林地和土地有合法的使用权并有权出租给乙方使用（用来采石制砂和堆放石料），如有违反，甲方应将所收的全部租金退还，并赔偿乙方因对该块土地的投资而产生的损失。三、乙方承租本宗土地必须进行合法经营，且法人在承包期内不能变更，否则甲方。

砂厂承包合同样本，为了地方建设的需要，集体个人都有一定收入，利用荒坡采石打破，经甲、乙双方协商同意，特定以下协议：一、原李永发承包协议已到期作废。二、现乙方承包大坡脚砂场，承包期为叁拾年（年）。三、每年承包费叁仟陆佰元（元），每年一次交清，不得拖欠，不交合同协议作废。四、村民有意见由村委负责解释，与承包人无关。五、为安全生产，一切事故由乙方自己负责。六、承包期从二九年六月一日至二三九年六月一日七、如果乙方要转包他人，合同作废。以上协议经双方签字后生效，协议各执一份，共同遵守。如一方违约，将按法律责任追究。甲方：马场镇刘家村委乙方：吴礼林大坡脚土地承包协议甲方：刘家村（以下简称甲方）乙方：吴礼林（以下简称乙方）以下简称甲方乙方一、乙方自愿承包甲方大坡脚一片土地，承包方期暂三二、承包费每年肆佰元，每年一次性付清（当年款项）不得拖欠。三、如果当年不交清承包费，合同作废。四、若承包期满，转包他人，原承包人优先。

砂厂承包合同样本，砂石料破碎承包合同.豆丁甲乙双方本着互惠互利，精诚合作的原则，根据中华人民共和国《合同法》、《劳动法》，经协商一致，乙方承包甲方石场砂石料破碎的事宜达成共识，特订立本条款，望双方共同信守执行。一、工作内容：乙方按甲方的需求（砂石料的规格、砂石料的数量）进行砂石料破碎、破碎设备的日常保养及相关的工作。二、合同期限：从起至止，合同期满视工程情况，双方依据当时实际情况，重新商讨续订事宜。三、单价和计量方式：乙方的承包单价：乙方破碎砂石料计量方式：四、支付结算方式：（一）无伙食费借支、无临时用工甲方在每以前，按照双方确认的砂石料生产数量所核算出的承包款，付清给乙方上月的承包款。（二）有伙食费借支乙方可在每前跟甲方借支不超过元的伙食费，由。砂石开采项目内部承包合同、乙方承担本项目开采当中的所有资金投入，包括开采设备及相关配套设施等，由乙方自筹资金、自主经营、独立核算、自负盈亏，其项目内的资产。

砂厂承包合同样本，早上村里开会直接宣布今年砂石厂以万的价格卖出去。在物价飞涨的现在，砂石厂的价格远远高于万。据相关行业人士了解，以现在的物价水平，承包砂石厂应该在万，这样国家集体财产这样被村领导贱卖。这么多的差价到底流向何方?为什么没有通过竞标决定经营权?村领导私自贱卖砂石厂有没有违规?谁给。年前，贫困山区为了能建一所学校，村干部主动终止土地承包合同，在土地上修建教学楼。而年后的，校方修建食堂以解决学生的午餐问题时，村干部却不干了，他阻止校方施工，在土地上栽种白菜，声称要赔偿。大方县大方镇元宝小学的平静被打破了。这天，元宝小学雇请施工方轰轰烈烈的开挖基础，欲在紧邻学校。西黑岱村村委会称,ギフト商品，比来几年，一直有村民反应，郭普民在租赁地盘上誉天盗采砂石，乃至将地皮租给别人开砂石厂。已挖得不成模样，都是几十米深的大坑，基本无奈复耕应用了。村委会负责人说，村两委班籽实地检察，租赁的亩中有亩耕地，。

砂厂承包合同样本，原告反诉被告张运秋,男,一九六年十二月五日生,汉族,株洲市人,系株洲市采砂厂职工,住株洲市王塔村栋门号。委托代理人陈迪峰,男,湖南一星律师事务所律师。委托代理人黄武,男,湖南一星律师事务所律师。被告反诉原告湖南省株洲市采砂厂。:株洲市建号。法定代表人刘国凡,厂长。委托代理人袁孟良,男,一九五七年十一月二日生,汉族,株洲市人,系株洲轮运总公司干部,住本单位宿舍。委托代理人欧阳天星,男,一九五七年八月三日生,汉族,济阳市人,系株洲轮运总公司法律顾部室干部,住株洲交通配件厂宿舍栋号。原告反诉被告张运秋与被告反诉原告湖南省株洲市采砂厂承包合同纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。原告张运秋及其委托代理人陈迪峰,共武和被告湖南省株洲市采砂厂的委托代理人袁孟良、欧阳天星均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告张运秋诉称,我与被告于一九九六年八月三日签订了自卸自航驳经营承。

砂厂承包合同样本，承包经营合同范本资源列表绿化承包合同甲方：以下称甲方乙方：以下称乙方根据市规划与建设局和绿化有限签订的工程施工合同，甲方将绿化工程标段的绿化委托乙方养护，经甲乙双方协商，达成如下协议：一、养护项目相关情况养护项目名称：绿化工程标段绿化养护养护地点：养护面积：二、养护期限养护期限自绿化工程土方工程承包合同发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。三。